合同的灵活调整和改进是为了适应不同经济周期和市场波动，通过合同的制定需要各方充分沟通和协商，以确保合同条款的公平合理，维护各方的利益，好文档范文小编今天就为您带来了工程木工合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
工程木工合同篇1
发包方：（以下简称甲方）_________
承包方：（以下简称乙方）_________
甲方计划新建房屋一幢，在公平竞争中择优将此房屋建修中的木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务，明确相互权利义务关系，经双方协商，特签订此合同。为信守合同，并严格地履行，共同遵守些列条款：
一、工程规模：甲方新建房屋为两楼一底，门排两个，钢筋混砖结构，楼层面每层钢筋水泥浇筑。
二、木工工程价款：甲方以基墩每个米_________元，楼层板面每平方米_________元，地穿梁每米_________元，立柱每_________元计价。
三、质量要求：乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工，同时保证每楼板面平整，每楼梯步均匀。
四、安全事故责任：乙方在工程施工中，时刻将安全意识放在重中之重。若出现安全事故，一旦甲方买了意外保险，按照国家规定的意外保险处理后，甲方概不负其它一切任何责任。
五、本合同自签订之日起，甲乙双方签字生效。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商形成共识后，与本合同同等生效。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_____年_____月_____日
工程木工合同篇2
甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部
乙方：木工班组
逸水鼎城二期1#楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。
二、承包范围
本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。
三、工期要求
乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期（如乙方人力不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方承担，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。
四、质量要求
乙方应充分熟悉设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须根据满堂施工脚手架方案，确保架体安全、稳定。模板安装必须平整、光洁、不漏浆；几何尺寸准确无误；
轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质量验收规范要求，确保一次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技术交底。
五、双方责任
1、甲方责任：负责向乙方进行安全技术交底，向乙方提供一份能够满足施工需要的施工图纸，保证满足施工用材料及时供应。向乙方提供50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人提供饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。
2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进行安全知识教育，向项目部提交所有操作工人身份证复印件一份（建立三级教育卡和办理保险用），每次放线时派两名工人配合甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待±0.00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满足施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料计划，且须准确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先计划考虑周全，不得随意乱切乱锯。模板每一次使用完后必须进行清理，刷隔离剂。每次模板安装时，必须将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板及时进行裁边利用。自觉及时对胀模后砼，派专人剔打，达到二装要求；对散落于硬防护及兜网，因乙方自身产生的材料，必须无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必需要有专人值守，否则罚款200元/次，如果砼浇筑时无人值守，胀模所造成的砼损失，甲方对乙方将加倍处罚。负责施工场地内，塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应及时清理，并按指定位置堆码整齐，原则是方便上车。凡属乙方所用剩余材料，必须自行清理收捡，并堆放于指定地点。
六、付款办法
甲方根据乙方的实际完成工程量，以砼接触面积，按综合单价 元/m2结算木工工资，不再另外产生其他任何费用。如果乙方施工质量经常受到工程部及监理部的表扬，或达到优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0.5元/m2作为奖励。施工期间如发生零星用工，技工按120元/天，普工按70元/天另计，零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定，三层主体完成后，结算已完成部分80%形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的'80%，于次月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90%，竣工验收后1个月内结清所有余款。
七、安全、文明施工。
乙方施工人员进入施工现场后，必须遵守甲方的工地管理制度，听从甲方的安排指挥，尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业系好安全带，乙方现场管理人员必须按时参加甲方召开的工地生产例会；无故缺席罚款200元/次,施工现场内禁止打架斗殴，如果发生斗殴事件，不论有理无理，均罚款20xx元/次。场内禁止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准化工地管理，应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于安全管理，不按安全操作规程施工，所发生的安全事故，费用在10000.00元以内的，概由乙方自行承担，费用超过10000.00元部分，按甲乙双方7:3比例分摊。
八、违约责任
乙方所属工人不服从甲方管理人员安排，罚款50元/次，施工期间进入施工现场不佩戴安全帽（以照片为准），罚款50元/次；施工现场内大便者罚款200元/次；如工人未经甲方允许，随意携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚款200元/次以上。因乙方原因使工地受到业主、监理及相关部门批评或罚款，甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中，多次不听从甲方安排、指挥或违规操作，甲方有权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不服从甲方管理，导致工程不能正常进行，甲方有权单方终止合同，另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进度工资，作为补偿新进场班组费用。
以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。如果一方违约，必须承担另一方一切经济损失。
本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。
甲方：逸水鼎城二期1#楼项目部
乙方：木工班组
20xx年月 日
工程木工合同篇3
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。根据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，特制定本工程的施工协议，以资共同遵守。
一、承包项目： 的模板工程。
二、工程地点：
三、结构形式及层数：
四、按模板展开面积或建筑面积计算： 元/㎡
五、承包方式：包工包料。（附带中小型工具）
六、承包范围：从基础放样挖土开始至主体工程全部施工完成的所有模板工程及支撑架体的搭设。包括：内外墙附着构件，后浇带的二次支设（如需）、二次结构项目（如阳台栏杆、过梁、封施工洞、口，放线孔吊模、门楼、屋顶装饰构件等有关所有模板工程），屋顶构筑物，施工图反映的所有预埋铁件安装，预留洞口等等。
七、承包内容：
1、木工需用材料进出场装卸、归堆。
2、工程中所有的制模（包括预制构件）、模板上油、支模（包括预留洞、屋面节点砼出线、砼压顶、厕所泛水模板）、拆模、整理、清理、归堆、吊装等一切内容。
3、预留插筋模板钻孔，楼梯、柱角保护木条、安装部分预埋铁件、后浇带隔离模板的安装。
4、木工使用的绞螺丝杆、步步紧、木方、模板、钢管、扣件 一律由乙方负责清理、并码放整齐。
5、旧料原则上不许利用，如使用方木、木板刨直刨光，保证砼成型面满足观感要求。
6、施工围墙外的材料搬运，完工后所有材料按各种规格在甲方指定地点整齐堆放（钢管表面清理干净）。
7、凿除爆模砼、天棚、砼面铁钉和碎木屑的清理、割除拉不出螺杆，清除梁、柱、板面的砼浆液、模屑、塑料管等杂物所发生一切人工费均由乙方负责。
8、现场浇捣砼时，必须派专人值班至结束。
9、井架、人货电梯等进料平台铺装的木板及所需的配合人工由乙方负责。
10、分部胶合板、方木、扣件、钢管一次性配齐，避免中途因材料而影响工期，确实原因按每分部比例提供。
11、后浇带钢丝网片绑扎、焊接、加固，止水螺杆、外墙穿墙螺杆安装。
12、专人配合项目部测量放线、弹线工作。
以上1~12条承包内容，乙方必须及时完成，尤其是进出场材料，材料（包括旧材料）归堆，现场工完料清，砼爆模部分的凿除或凿除不及时影响其他工种或未派专人或派专人不及时配合项目部测量放线、弹线工作。甲方派员处理，其所发生的费用全部由乙方承担。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，无需乙方签字的情况下，在乙方当月工程款中直接扣除。
八、甲、乙双方有关设备及工具职责：
（一）、甲方有关设备及工具职责：
甲方只提供乙方施工过程中的.垂直运输机械、固定大灯、三级配电箱、临时仓库。
（二）、乙方有关设备及工具职责；
乙方承担自己范围内的中小型使用工具设备及材料的购买、保管及修理。例：所有手用工具、电钻、电刨、平刨机、圆盘锯、人力翻斗车、钢卷尺、墨斗、工程用的绞螺丝杆，步步紧、铁钉、铁丝、单双面模板胶带纸安装、电焊条、漆刷、滚动刷、墙线、线锤、扫帚、扳手、榔头、泥桶、雨衣、雨鞋、照明碘钨灯、三级箱以外的电缆电箱等辅用材料。
九、合同工期：
1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础，如乙方不能按期完成，有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方承担。
2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班，如乙方违反承诺，造成工程延期，每一次罚款2000元整。
3、由于非乙方原因及不可抗力所造成的工期延误，经甲方施工负责人核实认可作书面通知，工期相应顺延。
十、结算依据和付款方式：
1、结构结算单价的依据：按现行国家质量验收标准，双方一起对分段进行实测，观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。
2、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议，如果乙方不按承包内容执行造成中途停工或退场及影响其它班组施工等情况，乙方承包费甲方有权不支付，所发生的一切费用均由承包班组负责人承担一切责任及经济损失。
3、在施工过程中若乙方在质量、进度、安全等方面达不到合同要求的，乙方不得以任何理由解释，针对发生上述情况，甲方有权清退乙方或单方终止协议，辞退乙方此项工程另包他人。情节严重的，按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后，乙方必须在三天内人员全部撤离，若乙方未按规定时间撤离，甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费，其金额在乙方的工程款中扣除。
十一、付款方式：
基础完成并验收合格后付工程款的 %；主体框架工程 层完工后付工程款的 %.主体框架工程全部完工并通过有关部门验收，达到合同质量要求后，甲方支付乙方本工程承包款的 %。余款 %主体竣工验收完成后，三个月内付清，但乙方必须履行完成工程保修期内本工种的保修义务。
十二、工程质量标准及施工要求：
1、乙方必须按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定，以及强制性条文规定严格施工。
2、乙方在施工过程中，必须尊重甲方的合理意见，必须服从甲方的统一指挥。必须自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查，对提出质量、安全等问题乙方必须当天整改，严重的必须返工重做。否则甲方有权另行分派他人处理，其处理费用由乙方承担，乙方不得讨价还价。
3、乙方在施工期间必须做到工完场清，文明施工，必须注重成品养护及保护工作，否则如需甲方派人员清理等工作，所发生工资均由乙方承担，同时对乙方采取罚款措施，甲方直接开单，在乙方当月工程款中无须乙方同意就直接扣除。
4、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗。
5、乙方自身原因，使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方承担。
6、乙方需用材料应提前一周上报施工负责人审核，小件材料提前两天上报审核。
十三、安全生产，文明施工，施工现场管理：
（一）安全生产
经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按协议的内容及安装操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故所造成的损失由乙方负全责，甲方概不承担任何经济和法律责任。
1、乙方要加强对进场施工人员的安全教育，必须严格按安全操作规程进行施工，施工中接受工程所在地政府主管部门、监理方、建设方及甲方的监督检查。
2、施工现场、生活区严禁乱拉电线，确保安全用电，如违章造成事故，一切后果均由乙方自负。
3、在施工过程中，因安全问题整改不及时，被政府主管部门、监理公司、建设方及甲方发出“整改通知书”或通报批评责令整改时，每次罚3000-5000元；发出“停工通知书”时，每次罚5000-10000元；对于严重的违规行为，出现重大安全事故的，除承担相应的经济责任外还将追究当事人的刑事责任。
（二）文明施工
1、甲方要求乙方在施工期间，依据当地文明标准进行施工现场管理，以当地文明工地要求做好一切工作。在合同履行期间，甲方将对乙方进行考核管理，对各种违章按公司规定处罚。
2、处罚标准：
（1）不戴安全帽 50元/人次；
（2）不系带帽带 10元/人次；
（3）随地大便 20元/人次；
（4）带小孩进入施工现场 20元/人次；
（5）酗酒 20元/人次；
（6） 100元/人次；
（7）打架斗殴 1000元/人次并开除；
（8）用电私拉乱接，在生活区烧小锅灶，烧开水，使用碘钨灯、太阳灯、大灯泡取暖等、没收使用电器并罚款200元/人次；
（9）脚手架上堆放材料（除规定砖等） 100元/人次；
（10）损坏机械及工具 按价赔偿并罚款100-10000元。
3、成品保护：
乙方必须向班组职工交代做好成品保护工作，牢固树立成品保护意识，如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染，甲方除责成其清理外，修复费用全部由乙方负责，另处每次500元罚款。
4、爱护公物：
乙方人员必须爱护项目部财产（包括住房及房内设施），保护消防和安全设施，若人为损坏，照价赔偿。
5、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定，如出现打架斗殴、无理取闹、任意消极怠工，甲方有权责令辞退肇事人员，并做出相应处罚乙方必须配合，对情节严重者交送当地政府处理，后果由乙方承担。
（三）施工现场管理：
1、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具，确保其正常运转，如发生违规野蛮操作而造成施工机械损坏，须照价赔偿损失。
2、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵从甲方内部管理程序。
3、乙方应加强对本班组的各项管理工作，配合甲方严把质量关，全程跟踪工程的施工质量。
4、乙方应和兄弟施工班组加强团结，友爱互助，展开劳动竞赛，争当先进班组。
5、乙方或是其代理人（如其代理人，必须有一份授权委托书）必须保证常住现场，参与乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。
6、施工现场发生的配合人工如下列情况由乙方自己承担和配合：
（1）、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习需要乙方配合的人工，工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。
（2）、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等配合人工由乙方承担，指导安装由甲方承担（按单位分部、分项各自承担），共同使用的分摊承担。
（3）、施工现场及楼层需要的垂直线控制，水平线定位所需要的配合人工，由乙方负责。
（4）、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不及时进行清理的，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方承担。
（5）、合同承包人施工现场上岗率必须达到90%以上，否则视为违约处理，乙方达不到上岗率，甲方可另找承包人，解约所造成的相关损失由乙方承担。
（6）、甲方在项目内进行贯标，评定质量奖项、验收检查，文明标化评定，安保体系认证，综治登记管理的所发生的配合人工由乙方分摊承担。
十五、其它：
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同经双方签字、盖章后生效，完工决算且款清后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式下终止，双方存在的债务及有关权利和义务，在合同终止后，各自承担其债权债务。
3、甲、乙双方以公平、公正、合理的原则履行本合同条款，在合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方友好协商解决，如不能达成一致，可向当地人民法院提起诉讼解决。
4、对合同条款的任何修改，经甲乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，且有同等效力。
5、本合同如有未尽事宜，双方可协商同意后另行签署书面补充协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。
6、本合同附件（包括进场前甲方与建设方签订的项目管理办法及安全文明施工承诺书及现场各种交底单）为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。
甲方：
乙方：
甲方代表：
本合同于 年 月 日在 签订。
工程木工合同篇4
甲方（托运人）
乙方（承运人）
甲乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，以便双方共同遵守。
一、货物运输交付的地点及日期，根据双方协商而订立，运输时效严格按照公司相关规定。
二、托运方委托承运方运输方运输的苗木根据托运方的实际发货而定，运价按照公司运价表而定。
三、各方的权利和义务：
1、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间地点把货物运输到目的地。
2、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。
四、承运方的权利和义务：
1、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费，如果收货方不交或者不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣押权。
2、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏，如出现此类问题，应承担赔偿义务。
五、结算及付款方式：托运方需现预付运费的'50%给承运方，货到达目的地付清运费。
六、违约责任：若未经合同双方书面统一，合同任一方擅自中途解除合同的，应按货物总值的3%向对方支付违约金。
七、承运方对所运货物应谨慎装卸，运载保管的义务，若发生非不可抗力，承运人应对事故所造成的损失承担责任。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。
托运方
单位名称（盖章）
承运方 单位名称（盖章）
年 月 日
工程木工合同篇5
发包方：_________________(以下简称甲方)
承包方：_________________(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将公主岭市西溪名邸小区8#楼模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下：_________________
一、承包内容：_________________图纸设计及变更的'全部模板工程。
二、承包形式：_________________包人工、包辅料(钉子,铁丝,手提电动工具,手工工具等)、包质量、包工期、包文明施工等。
三、承包价格：_________________按模板接触面积计算,地下室38元/平方米,地上部分32元/平方米。
四、工程款拨付方式：_________________甲方承诺全部以现金形式拨付乙方工程款。201年施工到上冻为止,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;主体混凝土施工完成,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;二次结构施工完成,甲方支付给乙方全部剩余的工程款。如果甲方到期不能如约支付乙方工程款,需要支付乙方该部分工程款银行同期利息的4倍作为补偿。甲方如资金紧张,经过乙方同意,可以用在建楼房抵顶工程款,但是楼层户型必须由乙方任选,同时价格在售楼处价格的基础上下浮%。
五、工程质量标准：_________________根据质量要求标准,乙方必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。
六、工程进度：_________________按照甲乙双方共同确定的施工进度计划执行。
七、甲方义务和权利：_________________
1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3、编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4、按工程进度做好材料供应工作。
5、项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系。
八、乙方义务和权利：_________________
1、乙方进场后必须听从甲方有关人员的指挥和安排,在施工中接受甲方管理人员的监督和检查。
2、乙方要严格按照图纸、施工规范及甲方管理人员的书面交底施工。
3、乙方教育工人严格遵守发包方各项规章制度和安全生产操作规程,服从项目安全管理人员的安全教育和指导。如因甲方材料供应或工程款拨付不及时,造成乙方有权拒的停工,甲方需要支付乙方停工期间的人工费用。
九、本合同未尽事宜,待实际发生时甲乙双方协商解决,如协商不成,提请市人民法院仲裁。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,施工完成且结算完工程款后合同失效。
甲方：_________________(签字)：_________________乙方：_________________(签字)
身份证号：_________________身份证号：_________________
________年____月____日
工程木工合同篇6
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
为了加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。
一、工程地点及名称：
1、工程项目地点：
2、工程项目名称：
二、工程承包方式及内容：
1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等（除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料）。
2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即：包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网。
三、承诺工程结算及付款方式： 。
住宅小区建筑面积约为 平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内，用完模板架杆清理后，负责堆放到指定地点，工程符合质量要求，每月按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。
四、工程质量验收工期要求：
1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。
五、安全事项：
此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项：
1、乙方在施工的过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推。在当月支付的工程款中扣除。
3、乙方须用的`工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。
7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积3。50元/m扣除人工费。
七、违约责任：
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。
八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年 月 日
工程木工合同篇7
工程管理各位同学：
现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。
试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分
类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）
预祝考试成功！
试题结构；
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)
三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)
四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)
样卷
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）
a．保证b．定金 c．留置 d．抵押
2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）
a．同时履行抗辩权b．不安抗辩权
c．先履行抗辩权 d．后履行抗辩权
3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（ ）
a．建设行政主管部门 b．工商行政管理部门
c．合同管理部门 d．人民法院
4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）
a．按原价格执行 b．按新价格执行
c．按原价和新价的平均价执行 d．按市场价执行
5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）
a．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
b．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责
6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ）
a．投标文件的密封不符合招标文件的要求
b．投标文件中附有招标人不能接受的条件
c。购买招标文件后不递交投标文件
d．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）
a．1／4b．1／3c．1／2d．2／3
8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）
a．图纸 b．工程量清单 c．中标通知书 d．施工合同专用条款
9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）
a．由建设单位主管部门确认和提出修改意见
b．由业主确认和提出修改意见
c．由工程师确认和提出修改意见
d．由项目经理确认和提出修改意见
10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）
a．24小时 b．48小时 c．3天 d．7天
11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）
a．③一②一① b．①一②一③ c．③一①一② d．①一③一②
12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）
a．仲裁委员会主任指定 b．仲裁庭指定
c．当事人共同选择 d．仲裁委员会指定
13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）
a．0.1％～0.55％ b．0.5％～3％ c．3％～5％ d．5％～10％
14．在fidic土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的
是（）
a．业主 b．承包商 c．分包商 d．设计单位
15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）
a．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险
b．进度和质量风险
c．材料和设备采购风险
d．报价的完备性和正确性风险
16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）
a．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同
b．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同
c．施工合同文本、fidic土木工程施工合同条件
d．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同
17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）
a．7天 b．14天 c．28天 d．30天
18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或
条件索赔和（）
a．工期拖延索赔b．综合索赔
c．承包商与业主问的索赔 d．单项索赔
19．fidic合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）
a．施工全部完毕之后b．工程移交之后
c．保修期满之后 d．竣工验收报告批准之后
20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式
是（）
a．和解 b．调解 c．仲裁 d．诉讼
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的
括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包
括（）
a。假借订立合同，恶意进行磋商的'
b．泄露对方商业秘密的
c．提供虚假情况的
d．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 e．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）
a．公开招标 b．邀请招标 c．议标
d．地区内招标 e．行业内招标
23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）
a．土地征用和拆迁 b．临时用地申报批准手续 c．提供工程地质报告
d．做好现场安全保卫工作 e．提供工程进度计划表
24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有
（）
a．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费
b．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费
c．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费
d．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费
e．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金
25．fidic合同条件规定，承包商的义务包括（）
a．对工程质量负责
b．在缺陷责任期内负责照管工程现场
c．执行工程师发布的各项指令
d．拒绝接受指定的分包商
e．对施工现场的安全负责
三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分)
26．合同法律关系
27．指定分包商
28．工程索赔
29．不平衡报价法
30．缺陷责任期，
四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）
31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。
32．简述工程项目施工招标应具备的条件。
33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？
34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？
35．简述引起工程费用索赔的主要原因。
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)
36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。
（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。
（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。
（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。
问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)
37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。
中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整（工程变更）。
在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。
问题：
(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么
(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么
模拟试题及答案
一.单选
○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( b )来承担.
a.委托方 b.设计单位c.监理工程师d.主管部门
○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ a）。
a.业主承担
b.业主从监理费中扣除，转付给承包方
c.承包方承担，因他执行的是无效指令
d.监理单位给予支付
○采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ b）控制。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商
○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ d）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走
c.向业主支付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主
○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ d ）。
a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元
○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( a )。
a.另一方可请求法院强制执行
b.仲裁机构可强制执行
c.另一方可以请求公安机关强制执行
d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ c）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
c.每次阶段支付时均不许扣减定金
d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ b）。
a.总价合同 b.单价合同
c.成本加酬金合同 d.成本加奖惩合同
○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ a ）。
a.可继续施工 b.应等待监理工程师进一步指示后在施工
c.要求监理工程师再次检验 d.可报请业主作出决定
○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ a）。
a.提出变更方承担 b.对方承担
c.平均分担 d.提出变更方按较大的比例承担
○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ b ）止所经过的日 历天数。
a.合同约定的竣工日 b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
c.办理竣工结算之日 d.工程保修期满之日
○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( c )
a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换
c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换
○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ c）负责。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商自己
○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ b）。
a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格
工程木工合同篇8
甲方：_________简称甲方，乙方：_________简称乙方
经协商甲方将_________大学_________校区一期四标段教学实验楼a、b栋工程木工制作、安装、上下车、机械等委托乙方施工。内容如下：
一、工程内容
a、b栋现有施工图纸、招标文件、图纸会审纪要及设计修改所有含有的木工工程，包括制作安装、预留、钉子、铁丝等工序。
二、单价及承包方式
以建筑面积每平方米15.00元整包干，工程量以施工图为计算依据，人工费、班组管理费、施工工具、机械、铁丝、铁钉、上下车、劳保用品以及现场转运等乙方自行承担。
三、付款方式
完成工程量，主体结构施工完毕且验收合格后，付到总金额的60%，余款 _________，在施工过程中，模板浪费超过3‰按市场价扣除乙方工程款。
四、质量要求
达到国家现行质量验收标准以及设计要求，经有关部门验收合格为准，如验收不合格所引起的返工所发生的.一切费用由乙方自行负责，所耗废的材料按当前市场价从工程款中扣除。模板按缝处漏水泥，拆模后要清理，否则用砂轮机打磨。
五、施工工期
按现场进度计划施工，乙方不得拖延工程进度，中有拖延工期现象，所造成的一切费用由乙方负责。
六、管理
乙方在整个施工过程中，必须服从甲现场管理人员的管理，遵守施工现场管理条例和制度。
七、施工安全要求
1、乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程及有关规定，做到安全生产，文明施工，按照文明施工管理条例实行。
2、杜绝一切违章作业，施工前先检查作业面有无安全隐患，做到及时发现及时处理，乙方必须组织工人进行安全教育以及班前安全活动，施工过程中造成的一切安全事故均由乙方自己承担，并对甲方赔偿相应的损失费。
八、未尽事宜，甲乙双方自行协商解决。
九、本合同一式叁份，办理相关手续一份，甲乙双方各一份，双方签字生效，如有违约合同总10%支付违约金。工程尾款付清后本合同作废。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程木工合同8篇相关文章：
